COTIZACIÓN DE SERVICIOS


Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "COTIZACIÓN DE SERVICIOS"

Transcripción

1 COTIZACIÓN DE SERVICIOS CÓDIGO DEL PROCESO: COS-EPP-TCTR-N MANTENIMIENTO, REPARACIÓN DE PINTURA DE ESFERAS TB1023, 1024 Y 1025 DEL TERMINAL BEATERIO QUITO, ABRIL 2013

2 ÍNDICE SECCIÓN I CONVOCATORIA SECCIÓN II OBJETO DE LA CONTRATACIÓN SECCIÓN III CONDICIONES GENERALES 3.1 Ámbito de aplicación 3.2 Comisión Técnica 3.3 Compromiso de asociación o consorcio 3.4 Bonificación por sorteo 3.5 Autoinvitación 3.6 Documentos notarizados 3.7 Inhabilidades 3.8 Modelos obligatorios de pliegos 3.9 Obligaciones del Oferente 3.10 Modificación de los Pliegos 3.11 Convalidación de errores de forma 3.12 Causas de Rechazo 3.13 Adjudicación y Notificación 3.14 Garantías 3.15 Cancelación del Procedimiento 3.16 Declaratoria de Procedimiento Desierto 3.17 Adjudicatario Fallido 3.18 Proyecto del Contrato 3.19 Precios Unitarios y Reajuste 3.20 Moneda de Cotización y Pago 3.21 Reclamos 3.22 Administración del Contrato 3.23 Control ambiental SECCIÓN IV CONDICIONES ESPECÍFICAS 4.1 Vigencia de la oferta 4.2 Plazo de Ejecución 4.3 Precio de la Oferta 4.4 Forma de Pago 4.5 Método de evaluación 4.6 Obligaciones del contratista 4.7 Obligaciones de la contratante 4.8 Forma de presentar la oferta Requisitos mínimos Oferta técnica Oferta económica 4.9 Cronograma del procedimiento de Cotización 4.10 Anexos de las Condiciones Específicas Especificaciones técnicas Presupuesto Referencial SECCIÓN V PROYECTO DE CONTRATO SECCIÓN VI MODELO DE FORMULARIOS -1-

3 Formulario No. 1 MODELO CARTA DE PRESENTACIÓN Y COMPROMISO Formulario No. 2 DATOS GENERALES DEL OFERENTE Formulario No. 3 COMPONENTES DE LOS SERVICIOS OFERTADOS Formulario No. 4 MODELO DE CARTA DE CONFIDENCIALIDAD Formulario No. 5 TABLA DE CANTIDADES Y PRECIOS Formulario No. 6 DETALLE DE LA EXPERIENCIA Formulario No. 7 SOPORTE TÉCNICO Formulario No. 8 REFERENCIA RESOLUCIÓN INCOP Formulario No. 9 DECLARACIÓN DE AGREGADO NACIONAL Formulario No. 9-A CÁLCULO DEL PORCENTAJE DE VALOR AGREGADO NACIONALRESPECTO AL COSTO DE PRODUCCIÓN METODOLOGÍA PARA CUMPLIMENTAR EL FORMULARIO 9-A ANEXOS Formato A Formato B -2-

4 SECCIÓN I CONVOCATORIA La Superintendencia de Terminales y Depósitos de la Gerencia de Transporte y Almacenamiento de la EP PETROECUADOR convoca al presente proceso de Cotización de Servicios, para el MANTENIMIENTO, REPARACIÓN PINTURA DE LAS ESFERAS TB1023, 1024 Y 1025 DEL TERMINAL BEATERIO, de acuerdo a los siguientes términos: Los Pliegos de Cotización de Bienes y Servicios han sido aprobados por el Ing. DANILO VACACELA OCHOA Superintendente Terminales y Depósitos de la Gerencia de Transporte y Almacenamiento de la EP PETROECUADOR, mediante Resolución No. (número y fecha). Se invita a presentar ofertas a cinco (5) proveedores elegidos mediante sorteo público realizado a través del portal de entre los proveedores que cumplan los parámetros de contratación preferente (tipo de proveedor y localidad) de acuerdo a lo que establece los artículos 50 y 52 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública LOSNCP. De acuerdo a la resolución INCOP No , del 21 de mayo de 2009, los proveedores que resultaren sorteados obtendrán una bonificación de 2 puntos, la que deberá constar obligatoriamente en los parámetros de evaluación de los pliegos. Además, las personas naturales y jurídicas, nacionales o extranjeras, asociaciones de éstas o consorcios, o compromisos de asociación o consorcio, legalmente capaces para contratar y habilitados en la categoría de provisión requerida en este proceso, podrán autoinvitarse a través del portal hasta antes de la fecha límite para presentación de ofertas, para participar en este proceso, según el cronograma publicado en el referido portal. Los oferentes que participen individualmente o en asociación deberán estar inscritos y habilitados como proveedores en el Registro Único de Proveedores -RUP-, conforme lo dispone el artículo 18 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública (LOSNCP). El Presupuesto Referencial es de USD $ 103, (ciento tres mil setenta y dos con 59/100 dólares de los Estados Unidos de América), no incluye el IVA, y el plazo estimado para la ejecución del Contrato es de sesenta (60) días contados a partir de la entrega del primer tanque, luego de la entrega del anticipo. La Gerencia de Transporte y Almacenamiento, entregará a la Contratista dentro de los treinta días de suscrito el contrato, el treinta por ciento (30%) del monto total del citado contrato sin incluir el IVA, en calidad de anticipo, previo a lo cual deberá presentar una garantía por el 100% de dicho anticipo incluido IVA; y, el 70% restante, se cancelará mediante pago contra presentación de planillas y facturas mensuales, debidamente aprobadas por el Administrador del contrato. De las planillas mensuales pendientes de pago se descontará la amortización de dicho anticipo. Las condiciones generales de esta invitación son las siguientes: 1. Los Pliegos están disponibles, sin ningún costo, en el portal de conformidad con lo previsto en el inciso 4 del artículo 31 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública LOSNCP. -3-

5 2. Los interesados podrán formular preguntas en un término mínimo de 2 días o máximo de 5 días, contado a partir de la fecha de publicación, de acuerdo a lo que establezca la Superintendencia de Terminales y Depósitos de la Gerencia de Transporte y Almacenamiento de la EP PETROECUADOR. La Comisión Técnica absolverá las preguntas y formulará las aclaraciones necesarias, de ser el caso, a través del Portal en un término mínimo de 2 días o máximo de 5 días, de concluido el período para formular preguntas. 3. La oferta técnica se presentará en la Secretaría de la Comisión Técnica, ubicada en la Av. Pedro Vicente Maldonado S35-34 y Manglar Alto, junto a CONFITECA, hasta la fecha y hora que consta en el cronograma publicado en el portal de acuerdo con lo establecido en el Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública; adicionalmente, se incluirá el formulario impreso que contendrá la oferta económica, la que previamente deberá subirse a través del portal hasta la fecha límite en que se cierre el plazo para la presentación de la oferta. La apertura de las ofertas se realizará una hora más tarde de la hora prevista para la recepción de las ofertas técnicas. 4. La oferta será total, no se aceptará ofertas parciales ni condicionamientos. 5. La evaluación de las ofertas se realizará aplicando los parámetros de calificación previstos en los Pliegos, conforme lo dispone el artículo 54 del Reglamento General de la LOSNCP. 6. Los pagos del contrato se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes del Presupuesto de la Gerencia de Transporte y Almacenamiento de la EP PETROECUADOR, relacionada con la partida de Gasto 29 Mantenimiento y Reparación Instalaciones. Los pagos se realizarán mensualmente contra presentación de planillas por avance de obra, de conformidad con lo indicado en el proyecto de contrato. La Gerencia de Transporte y Almacenamiento entregará a la Contratista dentro de los veinte (20) días de suscrito el contrato, el treinta por ciento (30%) del monto total del citado contrato sin incluir el IVA, en calidad de anticipo, previo a lo cual deberá presentar una garantía y una factura por el 100% de dicho anticipo incluido IVA; y, el 70% restante, se cancelará mediante pago contra presentación de planillas y facturas mensuales, debidamente aprobadas por el Administrador del contrato. De las planillas mensuales pendientes de pago se descontará la amortización de dicho anticipo. 7. El procedimiento se ceñirá a las disposiciones de la LOSNCP, su Reglamento General, las resoluciones del INCOP y los presentes Pliegos. DANILO VACACELA OCHOA SUPERINTENDENTE DE TERMINALES Y DEPÓSITOS GERENCIA DE TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO EP PETROECUADOR -4-

6 SECCIÓN II OBJETO DE LA CONTRATACIÓN Este procedimiento precontractual tiene como propósito seleccionar la oferta de Mejor Costo, en los términos del numeral 18 del artículo 6 de la LOSNCP, para el MANTENIMIENTO, REPARACIÓN PINTURA DE LAS ESFERAS TB1023, 1024 Y 1025 DEL TERMINAL BEATERIO -5-

7 SECCIÓN III CONDICIONES GENERALES 3.1 Ámbito de aplicación: La contratación del servicio de MANTENIMIENTO, REPARACIÓN PINTURA DE LAS ESFERAS TB1023, 1024 Y 1025 DEL TERMINAL BEATERIO se trata de un servicio no normalizado, atendiendo a la definición establecida en el numeral 2 del artículo 6 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, LOSNCP, y en el artículo 42 de su reglamento general. 3.2 Comisión Técnica: Todo proceso de Cotización presupone la conformación obligatoria de una Comisión Técnica, integrada de acuerdo al artículo 18 del Reglamento General de la LOSNCP, encargará del trámite del proceso y la elaboración de los pliegos, de acuerdo a lo previsto en el artículo 49 de la LOSNCP. Esta comisión analizará las ofertas, incluso en el caso de haberse presentado una sola, considerando los parámetros de calificación establecidos en estos pliegos, y recomendará a la Superintendencia de Terminales y Depósitos de la Gerencia de Transporte y Almacenamiento de la EP PETROECUADOR la adjudicación o la declaratoria de procedimiento desierto. 3.3 Compromiso de asociación o consorcio: Cuando exista un compromiso de asociación o consorcio, para la participación en cualquier procedimiento de Cotización, todos los miembros de la asociación deberán estar habilitados en el RUP al tiempo de presentar la oferta, y se designará un Procurador Común de entre ellos, que actuará a nombre de los comprometidos. En caso de ser adjudicados, los comprometidos deberán constituirse en asociación o consorcio e inscribir tal persona jurídica en el RUP, previa la firma del contrato, dentro del término previsto para la firma del mismo; en caso contrario, se declarará a los integrantes del compromiso de asociación o consorcio como adjudicatarios fallidos. 3.4 Bonificación por sorteo: De acuerdo a la Resolución INCOP No , del 21 de mayo de 2009, los proveedores que resultaren sorteados obtendrán una bonificación de 2 puntos, la que deberá constar obligatoriamente en los parámetros de evaluación de los pliegos. En consecuencia, la suma total de los demás parámetros de valoración establecidos en el procedimiento no podrán ser mayor a 98/100 puntos. 3.5 Autoinvitación: El proveedor que a la fecha de la convocatoria no se encuentra habilitado en el Registro Único de Proveedores, RUP, en la categoría correspondiente al objeto del proceso de contratación, y tenga las condiciones legales para participar en él, podrá recategorizarse en la actividad respectiva, para lo cual deberá acudir a las oficinas del RUP y presentar los documentos respectivos. La autoinvitación es una opción del portal que aparecerá una vez realizada la recategorización, y que podrá utilizarse hasta la fecha límite de entrega de ofertas, según el cronograma del proceso. Si el proveedor se encuentra habilitado en el RUP en la categoría correspondiente, y no fue invitado por no haber sido sorteado, podrá autoinvitarse al procedimiento de Cotización mediante la opción que se le habilitará en el portal, en el procedimiento respectivo. -6-

8 3.6 Documentos notarizados: No se exigirá a los oferentes la entrega de documentos que previamente hayan sido entregados por estos para efectos de habilitarse en el Registro Único de Proveedores; tampoco se exigirá que la documentación presentada por los oferentes sea notarizada; únicamente el oferente adjudicatario deberá cumplir con la entrega notarizada de los documentos. 3.7 Inhabilidades: No podrán participar en el presente procedimiento precontractual, por sí o por interpuesta persona, las personas que incurran en las inhabilidades generales y especiales, de acuerdo a los artículos 62 y 63 de la LOSNCP, y 110 y 111 del Reglamento General de la LOSNCP. De manera obligatoria, los oferentes deberán llenar el formulario establecido en la Resolución INCOP , de 27 de noviembre de 2009 (que sustituye a la Resolución INCOP No ). 3.8 Modelos obligatorios de pliegos: El oferente, de forma obligatoria, presentará su oferta utilizando el modelo de pliego establecido por el INCOP. 3.9 Obligaciones del Oferente: Los oferentes deberán revisar cuidadosamente los Pliegos y cumplir con todos los requisitos solicitados en ellos. La omisión o descuido del oferente al revisar los documentos no le relevará de sus obligaciones con relación a su oferta Modificación de los Pliegos: La Comisión Técnica podrá emitir aclaraciones o modificaciones de los pliegos, por propia iniciativa o a pedido de los participantes, siempre que éstas no alteren el presupuesto referencial ni el objeto del contrato, modificaciones que deberán ser publicadas en el portal hasta el término máximo de responder preguntas o realizar aclaraciones. Asimismo, la Superintendencia de Terminales y Depósitos de la Gerencia de Transporte y Almacenamiento de la EP PETROECUADOR, podrá cambiar el cronograma con la motivación respectiva; el cambio será publicado en el portal y podrá realizarse hasta la fecha límite de la etapa de respuestas y aclaraciones Convalidación de errores de forma: Si se presentaren errores de forma, las ofertas podrán ser convalidadas por el oferente en un término de entre 2 a 5 días, contados a partir de la fecha de notificación, a criterio de la Superintendencia de Terminales y Depósitos de la Gerencia de Transporte y Almacenamiento de la EP PETROECUADOR. Así mismo, dentro del período de convalidación, los oferentes podrán integrar a su oferta documentos adicionales que no impliquen modificación del objeto de la misma, conforme al artículo 23 del Reglamento General de la LOSNCP. En este caso, la Superintendencia de Terminales y Depósitos de la Gerencia de Transporte y Almacenamiento de la EP PETROECUADOR podrá recibir físicamente los documentos correspondientes. La Comisión designada por la Superintendencia de Terminales y Depósitos de la Gerencia de Transporte y Almacenamiento de la EP PETROECUADOR está obligada a analizar en profundidad cada una de las ofertas presentadas en la etapa de calificación, a fin de determinar todos los errores de forma existentes en ellas, respecto de los cuales notificará a través del portal en el mismo día y hora a cada uno de los oferentes el requerimiento de convalidación -7-

9 respectivo. Los oferentes notificados podrán convalidar tales errores para efectos de ser calificados. Si la Comisión designada por la Superintendencia de Terminales y Depósitos de la Gerencia de Transporte y Almacenamiento de la EP PETROECUADOR, al analizar las ofertas presentadas, determina la existencia de uno o más errores de forma, se deberá reprogramar el cronograma del proceso, en función del término concedido a los oferentes para efectos de que convaliden los errores de forma notificados Causas de Rechazo: Luego de evaluados los documentos del Sobre Único, la Comisión Técnica rechazará una oferta por las siguientes causas: Si no cumpliera los requisitos exigidos en las condiciones generales, especificaciones técnicas y formularios de estos pliegos Si se hubiera entregado la oferta en lugar distinto al fijado o después de la hora establecida para ello Cuando las ofertas contengan errores sustanciales, y/o evidentes, que no puedan ser convalidados por no ser errores de forma. Los errores de forma deberán ser obligatoriamente notificados al oferente respectivo, para que pueda convalidarlos Si el contenido de los formularios presentados difiere del solicitado en los pliegos, condicionándolos o modificándolos, de tal forma que se alteren las condiciones previstas para la ejecución del contrato Si se presentaren documentos con tachaduras o enmiendas no salvadas cuando no puedan ser convalidadas de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 23 del Reglamento General de la LOSNCP. Una oferta será descalificada en cualquier momento del proceso, si se comprobare falsedad o adulteración de la información presentada. La adjudicación se circunscribirá a las ofertas calificadas. No se aceptarán ofertas alternativas. Ningún oferente podrá intervenir con más de una oferta Adjudicación y Notificación: El Superintendente de Terminales y Depósitos de la Gerencia de Transporte y Almacenamiento de la EP PETROECUADOR, con base en los resultados de la evaluación, adjudicará el contrato a la más conveniente conforme a los términos establecidos en el numeral 18 del artículo 6 de la LOSNCP, mediante Resolución motivada, de acuerdo a lo establecido en el Art. 6 de la Resolución INCOP No de 21 de mayo de La adjudicación podrá ser total o parcial, de acuerdo al interés institucional y con base en los méritos del proceso, sin que esto implique la adjudicación de un mismo rubro a más de un oferente. La notificación de la adjudicación se la realizará a través del portal con la respectiva resolución de adjudicación emitida por la Superintendencia de Terminales y Depósitos de la Gerencia de Transporte y Almacenamiento de la EP PETROECUADOR. -8-

10 3.14 Garantías: En este contrato se deberán presentar las garantías previstas en los artículos 73, 74, 75 y 76 de la LOSNCP. La garantía de fiel cumplimiento del contrato, que se rendirá por un valor igual al 5% del monto total del contrato. No se exigirá esta garantía en el caso de adquisición de bienes muebles que se entreguen al momento de efectuarse el pago. Las garantías técnicas, en el caso de que se contemple la provisión o instalación de materiales de este servicio es de un año a partir de la recepción definitiva. Las garantías serán entregadas en cualquiera de las formas establecidas en el Artículo 73 de la LOSNCP. Sin embargo, para la garantía de fiel cumplimiento del contrato, únicamente se utilizarán las formas establecidas en los numerales 1, 2 y 5 del artículo 73 de la LOSNCP. La garantía del anticipo que respalde el 100% del valor recibido por este concepto. Las garantías se devolverán conforme lo previsto en el Artículo 77 de la LOSNCP Cancelación del Procedimiento: En cualquier momento comprendido entre la invitación y hasta 24 horas antes de la fecha de presentación de las ofertas, La Superintendencia de Terminales y Depósitos de la Gerencia de Transporte y Almacenamiento de la EP PETROECUADOR podrá declarar cancelado el procedimiento, mediante resolución debidamente motivada, de acuerdo a lo establecido en el artículo 34 de la LOSNCP Declaratoria de Procedimiento Desierto: El Superintendente de Terminales y Depósitos de la Gerencia de Transporte y Almacenamiento de la EP PETROECUADOR, antes de resolver la adjudicación, podrá declarar desierto el procedimiento de manera total o parcial, en los casos previstos en los numerales 1, 2 y 4 el artículo 33 de la LOSNCP. Dicha declaratoria se realizará mediante Resolución motivada por El Superintendente de Terminales y Depósitos de la Gerencia de Transporte y Almacenamiento de la EP PETROECUADOR. Una vez declarado desierto el procedimiento, podrá disponer su archivo o su reapertura Adjudicatario Fallido: En caso de que el adjudicatario no celebrare el contrato dentro del término previsto, por causas que le sean imputables, El Superintendente de Terminales y Depósitos de la Gerencia de Transporte y Almacenamiento de la EP PETROECUADOR le declarará adjudicatario fallido y una vez que notifique de esta condición al INCOP, procederá de conformidad con los artículos 35 y 98 de la LOSNCP. Así mismo, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 114 del Reglamento General de la LOSNCP, la Superintendencia de Terminales y Depósitos de la Gerencia de Transporte y Almacenamiento de la EP PETROECUADOR llamará al oferente que ocupó el segundo lugar en el orden de prelación para que suscriba el contrato, el cual deberá cumplir con los requisitos establecidos para el oferente adjudicatario, incluyendo la obligación de mantener su oferta hasta la suscripción del contrato. Si el oferente llamado como segunda opción no suscribe el contrato, la entidad declarará desierto el proceso, sin perjuicio de la sanción administrativa aplicable al segundo adjudicatario fallido. -9-

11 3.18 Proyecto del Contrato: Notificada la adjudicación, dentro de un término de 15 días contado a partir de la misma, la Superintendencia de Terminales y Depósitos de la Gerencia de Transporte y Almacenamiento de la EP PETROECUADOR formalizará el proyecto de contrato que es parte integrante de estos pliegos, de acuerdo a lo establecido en los artículos 68 y 69 de la LOSNCP y 112 y 113 de su Reglamento General Precios Unitarios y Reajuste: Por la naturaleza del presente contrato, la Superintendencia de Terminales y Depósitos de la Gerencia de Transporte y Almacenamiento de la EP PETROECUADOR, no reconocerá Reajuste de Precios, con sustento en el Art. 126 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública Moneda de Cotización y Pago: Las ofertas deberán presentarse en dólares de los Estados Unidos de América. Los pagos se realizarán en la misma moneda Reclamos: Para el evento de que los oferentes o adjudicatarios presenten reclamos relacionados con su oferta, se deberá considerar lo establecido en los artículos 102 y 103 de la LOSNCP, según el procedimiento que consta en los artículos 150 al 159 de su Reglamento General Administración del Contrato: El Superintendente de Terminales y Depósitos de la Gerencia de Transporte y Almacenamiento de la EP PETROECUADOR designa de manera expresa al Coordinador del Terminal Beaterio, como administrador del contrato, quien velará por el cabal y oportuno cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del mismo, para lo cual adoptará las acciones que sean necesarias a fin de evitar retrasos injustificados, e impondrá las multas y sanciones a que hubiere lugar Control ambiental: El contratista deberá observar las normas ambientales vigentes aplicables, según el objeto de contratación. -10-

12 SECCIÓN IV CONDICIONES ESPECÍFICAS 4.1 Vigencia de la oferta: Las ofertas deberán tener una validez mínima de noventa (90) días calendario contados a partir de su presentación. Este período podrá prorrogarse por disposición de la Superintendencia de Terminales y Depósitos de la Gerencia de Transporte y Almacenamiento de la EP PETROECUADOR, acorde con lo establecido en el Art. 30 de la LOSNCP. 4.2 Plazo de Ejecución: El plazo de ejecución del contrato es de 60 días, contado a partir de la entrega del anticipo. 4.3 Precio de la Oferta: El precio de la oferta deberá cubrir todas las actividades y costos necesarios para que el oferente preste los servicios objeto de la contratación en cumplimiento de las especificaciones técnicas y a plena satisfacción de la Superintendencia de Terminales y Depósitos de la Gerencia de Transporte y Almacenamiento de la EP PETROECUADOR. Los precios presentados por el oferente son de su exclusiva responsabilidad. Cualquier omisión se interpretará como voluntaria y tendiente a conseguir precios que le permitan presentar una oferta más ventajosa. 4.4 Forma de Pago: Los pagos se realizarán de la manera prevista en el numeral 6 de la Invitación y en el Proyecto de Contrato. La Gerencia de Transporte y Almacenamiento de la EP PETROECUADOR, entregará a la Contratista, dentro de los treinta (30) días de suscrito el contrato, el treinta por ciento (30%) del monto total del mismo en calidad de anticipo. Previo a su recepción, la Contratista entregará la garantía referida en la Cláusula de Garantías por el cien por ciento (100%) del valor del anticipo incluido IVA, dicho anticipo será descontado de cada planilla por el tiempo de duración del contrato el porcentaje correspondiente que permita amortizar dicho anticipo 4.5 Método de evaluación: De manera general, la evaluación de las ofertas se encaminará a proporcionar una información imparcial sobre si una oferta debe ser rechazada y cuál de ellas cumple con el concepto de mejor costo en los términos establecidos en el numeral 18 del artículo 6 de la LOSNCP, y a dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 50 y 52 de la LOSNCP. Se revisará que las ofertas presentadas cumplan con los requisitos mínimos, que la Superintendencia de Terminales y Depósitos de la Gerencia de Transporte y Almacenamiento de la EP PETROECUADOR podrá señalar siempre y cuando no se afecte los principios de trato justo y concurrencia. Aquellas ofertas que cumplan, pasarán a la fase de evaluación de ofertas con puntaje, evaluando tanto la propuesta técnica como la económica en función de los parámetros de calificación previstos en los pliegos, los que deberán ser objetivos e individualizados para cada caso, en función de las prioridades de la Superintendencia de Terminales y Depósitos de la Gerencia de Transporte y Almacenamiento de la EP PETROECUADOR. (Los parámetros de Participación Nacional, Participación MYPES, Proveedor Local y Bonificación por Sorteo son de aplicación obligatoria y acumulada -si se da el caso- y la valoración será fija en función de los valores que constan en el cuadro siguiente. Los parámetros Oferta Económica y Cumplimiento de Especificaciones Técnicas -11-

13 también son obligatorios, pero su valoración será establecida por la Superintendencia de Terminales y Depósitos de la Gerencia de Transporte y Almacenamiento de la EP PETROECUADOR, según el objeto de contratación. Los demás parámetros deberán ser individualizados para cada caso, en función de las prioridades de la Superintendencia de Terminales y Depósitos de la Gerencia de Transporte y Almacenamiento de la EP PETROECUADOR, y serán objetivos, mensurables y verificables). PARÁMETROS DE EVALUACIÓN PUNTAJE OFERTA ECONÓMICA 55 SOPORTE TÉCNICO 10 PARTICIPACIÓN NACIONAL 10 PARTICIPACIÓN MYPES 10 PROVEEDOR LOCAL 5 BONIFICACIÓN POR SORTEO 2 EXPERIENCIA ESPECIFICA 4 CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 4 TOTAL 100 Participación Nacional: Un servicio se entiende como nacional, cuando el oferente es una persona natural o jurídica domiciliada en el territorio nacional, y más del 60% de su oferta presentada el costo de la mano de obra, materias primas e insumos nacionales. Participación Mypes: El proveedor será considerado como micro o pequeña empresa (MYPE), si cumple con lo establecido en el artículo 16 del Reglamento General de la LOSNCP, para cada caso. Proveedor Local: El proveedor local es aquel domiciliado en el cantón donde se destinarán los bienes y servicios objetos de la contratación. Bonificación por Sorteo: La bonificación por sorteo corresponderá a los cinco proveedores que hayan sido sorteados en forma aleatoria por el sistema, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 8 de la Resolución INCOP No de 21 de mayo de Obligaciones del Contratista: El contratista debe asegurar una correcta y legal ejecución del contrato en los términos establecidos. Deberá cumplir con la legislación ecuatoriana en la materia relacionada con la ejecución del contrato. Los sueldos y salarios se estipularán libremente, pero no serán inferiores a los mínimos legales vigentes en el país. El contratista deberá pagar los sueldos, salarios y remuneraciones a su personal, sin otros descuentos que aquellos autorizados por la ley, y en total conformidad con las leyes vigentes. Los contratos de trabajo deberán ceñirse estrictamente a las leyes laborales del Ecuador. Serán también de cuenta del contratista y a su costo, todas las obligaciones a las que está sujeto según las leyes, normas y reglamentos relativos a la seguridad social. 4.7 Obligaciones de la Contratante: -12-

14 4.7.1 Responder oportuna y en forma amplia a todas las preguntas que realicen los proveedores en la etapa correspondiente del proceso y brindar las aclaraciones que fueren necesarias en el marco de los pliegos del objeto de contratación De ser el caso, dar solución a las peticiones y problemas que se presenten en la ejecución del Contrato, en un plazo de 15 dias contados a partir de la petición escrita formulada por el contratista Designar al Administrador del contrato. 4.8 Forma de presentar la oferta: El oferente incluirá en su oferta la información que se determina en los formularios que constan en la sección 6. Pueden utilizarse formatos elaborados en ordenador a condición que la información sea la que se solicita Requisitos mínimos: Oferta Técnica: que contiene: El oferente deberá presentar los siguientes documentos como parte integrante de su Oferta Técnica, mismos que previo a la suscripción del contrato el oferente adjudicado deberá cumplir con la entrega notariada de dichos documentos exigidos: 1. La Carta de Presentación y Compromiso (Formulario No.1); 2. Datos Generales del Oferente (Formulario No. 2); 3. Componentes de los servicios ofertados (Formulario No. 3); 4. Carta de Confidencialidad (Formulario No. 4); 5. De conformidad con el Formulario No. 6 Detalle de la experiencia, el oferente debe presentar al menos dos (2) certificados emitidos por el o los beneficiarios de los servicios que avalen la prestación de los servicios iguales o similares a los del objeto de esta Cotización o copia de al menos dos (2) actas de entrega-recepción única o definitiva, prestados en los últimos dos años 6. Soporte Técnico (Formulario No. 7); 7. Identidad de los Accionistas (Formulario No. 8); 8. Declaración de Agregado Nacional (Formulario No. 9); 9. Cálculo del Porcentaje del Valor Agregado Nacional con Respecto al Costo de Producción (Formulario No. 9-A); 10. Impresión de la oferta económica debidamente ingresada al portal Oferta económica, que contiene: Se entenderá por oferta económica al formulario No. 5 parte integrante de estos pliegos, a fin de que el oferente establezca el precio total de la oferta. Formulario debidamente lleno debe subirse al portal y una impresión del mismo, se adjuntará a la oferta técnica. 4.9 Cronograma del procedimiento de Cotización: La Superintendencia de Terminales y Depósitos de la Gerencia de Transporte y Almacenamiento de la EP PETROECUADOR deberá completar el cronograma de procedimiento que constará en el portal

15 Si la Superintendencia de Terminales y Depósitos de la Gerencia de Transporte y Almacenamiento de la EP PETROECUADOR, al analizar las ofertas presentadas, determina la existencia de uno o más errores de forma, se deberá reprogramar el cronograma del proceso, en función del término concedido a los oferentes para efectos de que convaliden los errores de forma notificados, para lo cual se ublicara en el portal de compras públicas el cronograma que contemplará una nueva fecha de adjudicación: La carátula de la oferta técnica será la siguiente: COTIZACIÓN No. COS-EPP-TCTR-N MANTENIMIENTO, REPARACIÓN PINTURA DE LAS ESFERAS TB1023, 1024 Y 1025 DEL TERMINAL BEATERIO SOBRE UNICO SEÑORES CONTRATOS NORTE GERENCIA DE TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO DE LA EP PETROECUADOR Presente.- PRESENTADA POR: No se tomarán en cuenta las ofertas entregadas en otro lugar o después del día y hora fijados para su entrega-recepción. El Secretario de la Comisión Técnica recibirá y conferirá comprobantes de recepción por cada oferta entregada y anotará, tanto en los recibos como en el sobre de la oferta, la fecha y hora de recepción Anexos de las Condiciones Específicas: Especificaciones técnicas: La presente invitación tiene por objeto realizar la ejecución de los trabajos de MANTENIMIENTO, REPARACIÓN PINTURA DE LAS ESFERAS TB1023, 1024 Y 1025 DEL TERMINAL BEATERIO, de conformidad con los Términos y condiciones contenidas en los documentos de esta invitación a ofertar. DATOS CONSTRUCTIVOS DE TANQUES TANQUE DIÁMETRO [m] ALTURA [m] CAPACIDAD [m3] PRODUCTO TB GAS. EXTRA TB GAS. EXTRA TB GAS. EXTRA -14-

16 DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS Los trabajos a ejecutarse en los Tanques son: Limpieza interior según norma Americana SSPC-10, con granalla Reparación de pintura interior de cuerpo, escalera y accesorios Pintura de logotipo de EP PETROECUADOR incluido su capacidad metros cúbicos y barriles según Normas de EP PETROECUADOR. CARACTERÍSTICA Y PROCESO TÉCNICO DE LOS TRABAJOS El proceso técnico de los trabajos de los Tanques TB1023, 1024 y 1025 es: o PINTURA EXTERIOR Limpieza total mediante (metal casi blanco) según norma Americana SSPC-10, con granalla. Aplicación de una capa de pintura de zinc inorgánico con un mínimo de 60% de sólidos en volumen, con pistola airless, con un espesor de película seca de 2.0 mils. Aplicación de una capa de pintura de acabado epoxi-poliamida con un mínimo de 60% de sólidos en volumen, con pistola airless, con un espesor de película seca de 5.0 mils. Aplicación de una capa de pintura de acabado tipo poliuretano con un mínimo de 55% de sólidos en volumen, con pistola airless, con un espesor de película seca de 2.0 mils, color plateado brillante. o VERIFICACIÓN DE LAS ESFERAS El procedimiento para la verificación de las esferas (prueba física de verticalidad, horizontalidad, redondez y asentamiento) es el siguiente: La metodología a utilizarse será la que rige en la Norma API Standard 650, 653, referente al diseño, construcción y montaje de tanques. Las mediciones topográficas ópticas se efectuara utilizando un distanció metro electrónico láser (estación total), el cual debe estar perfectamente calibrado. Las medidas se tomara externamente, por lo tanto los tanques pueden estar con producto o en operación. La fijación de los puntos en cada anillo y en la periférica de cada tanque se debe realizar de conformidad con la Norma API 2550-ASTM D1220, Cáp.2.2.A y 2.2.B, referente a la calibración de tanques verticales empleando medidas. Para la toma de datos de campo, el tanque puede estar con producto, debido a que las mediciones se las efectuará externamente, aplicando el Método de Triangulación. Las variantes de distancias y ángulos se las determinarán externamente, para lo cual se proyectará un polígono que cubra todas las aristas en cada tanque. La fijación de los puntos en cada anillo, y en la periferia de los recipientes, se la efectuará de conformidad con la norma API 2550, 2553-ASTM D1220, Cap. 2.2.A y 2.2.B, referentes a la Calibración de Tanques, empleando medidas externas. La toma de medidas topográficas se realizarán en cuatro direcciones de ángulo, formando un polígono, y desde la base hasta la altura total, tomando 3 alturas en cada anillo, los datos son registrados con la finalidad de determinar la verticalidad, -15-

17 horizontalidad y redondez del tanque, valores que son comparados con las tolerancias indicadas en la norma API 653. Se verificará el estado de las fundaciones en lo referente a la nivelación y asentamiento que pudiera darse. De igual manera se verificará la posición del tanque, en base a los datos topográficos realizados. Una vez efectuada la toma de datos en el campo, se procederá al tratamiento de los datos en computadora, utilizando nuestro software para la realización de Pruebas Físicas de Verticalidad, Horizontalidad, Redondez y Asentamiento de Tanques Verticales, y finalmente se elaborará la Memoria Técnica en la cual se indicará las coordenadas de ubicación y sus desviaciones si fuere el caso, con sus respectivas tolerancias indicadas por la Norma CALIBRACION DE LAS ESFERAS El procedimiento para la calibración de las esferas TB1023, TB1024 y TB1025 es el siguiente: La metodología a utilizarse será la que rige en la Norma API 2553 ASTM D1220 y Cáp. 2.2A y 2.2B referente a la calibración de tanques verticales, empleando el Método Seco Universal Óptico. La calibración de los tanques será utilizando distanciómetro electrónico (equipo de topografía de medición óptica es decir método sin agua), aplicando la Norma, para determinar los diámetros y alturas en los tanques. conforme se indica en la Norma API ASTM D1220 de Calibración de Tanques Verticales Las tablas de calibración volumétrica estarán sujetas a la Norma API 2550 y sus unidades serán (cm., lts., gls). GENERALIDADES Todo material que sea sobrante de la obra se lo ubicará en un botadero certificado por el Municipio de Quito y se entregará al supervisor del contrato una certificación de guía de remisión para disposición final de todos los materiales sobrantes de la obra con su aprobación por la secretaría de medio ambiente del Municipio de Quito Presupuesto Referencial: El Presupuesto Referencial es de USD $103, (ciento tres mil setenta y dos con 59/100 dólares de los Estados Unidos de América), sin incluir el IVA. -16-

18 SECCIÓN V PROYECTO DE CONTRATO COMPARECIENTES Comparecen a la celebración del presente contrato, por una parte la Superintendencia de Terminales y Depósitos de la Gerencia de Transporte y Almacenamiento de la EP PETROECUADOR representada por el Ing. DANILO VACACELA OCHOA, en calidad de SUPERINTENDENTE DE TERMINALES Y DEPÓSITOS de la Gerencia de Transporte y Almacenamiento de la EP PETROECUADOR, a quien en adelante se le denominará CONTRATANTE; y, por otra (Nombre del contratista y de ser el caso del representante legal), a quien en adelante se le denominará CONTRATISTA. Las partes se obligan en virtud del presente contrato, al tenor de las siguientes cláusulas Cláusula Primera.- ANTECEDENTES De conformidad con los artículos 22 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública LOSNCP-, y 25 y 26 de su Reglamento General, el Plan Anual de Contrataciones de EP PETROECUADOR, contempla la MANTENIMIENTO, REPARACIÓN PINTURA DE LAS ESFERAS TB1023, 1024 Y 1025 DEL TERMINAL BEATERIO Previos los informes y los estudios respectivos, El Superintendente de Terminales y Depósitos resolvió aprobar los pliegos del proceso de Cotización No. COS-EPP- TCTR-N para la MANTENIMIENTO, REPARACIÓN PINTURA DE LAS ESFERAS TB1023, 1024 Y 1025 DEL TERMINAL BEATERIO Se cuenta con la existencia y suficiente disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria No ARRENDAMIENTOS. conforme consta en la certificación conferida por el Analista Senior de Presupuesto, mediante Precompromiso 397 del 11 de enero de Se realizó la respectiva invitación el (día) (mes) (año), a través del portal Luego del proceso correspondiente, El Superintendente de Terminales y Depósitos de la Gerencia de Transporte y Almacenamiento de la EP PETROECUADOR, mediante resolución (No.) de (día) de (mes) de (año), adjudicó la ejecución del contrato para la MANTENIMIENTO, REPARACIÓN PINTURA DE LAS ESFERAS TB1023, 1024 Y 1025 DEL TERMINAL BEATERIO al oferente (nombre del adjudicatario y de ser el caso la representación legal y el nombre). Cláusula Segunda.- DOCUMENTOS DEL CONTRATO Forman parte integrante del Contrato los siguientes documentos: a) Los Pliegos incluyendo las especificaciones técnicas que corresponden la MANTENIMIENTO, CALIBRACIÓN PINTURA EXTERIOR DE LAS ESFERAS TB1023, 1024 Y 1025 DEL TERMINAL BEATERIO. -17-

19 b) La oferta presentada por el CONTRATISTA; c) Los demás documentos de la oferta del adjudicatario; d) Las garantías presentadas por el CONTRATISTA; e) La resolución de adjudicación; y, f) La certificación del Área de Presupuesto de la Gerencia de Transporte y Almacenamiento que acrediten la existencia de la partida presupuestaria y disponibilidad de recursos, para el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato. Cláusula Tercera.- INTERPRETACIÓN Y DEFINICIÓN DE TÉRMINOS Los términos del Contrato deben interpretarse en su sentido literal, a fin de revelar claramente la intención de los contratantes. En todo caso su interpretación sigue las siguientes normas: Cuando los términos estén definidos en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, LOSNCP, o en este contrato, se atenderá su tenor literal. Si no están definidos se estará a lo dispuesto en el contrato en su sentido natural y obvio, de conformidad con el objeto contractual y la intención de los contratantes. De existir contradicciones entre el contrato y los documentos del mismo, prevalecerán las normas del contrato, El contexto servirá para ilustrar el sentido de cada una de sus partes, de manera que haya entre todas ellas la debida correspondencia y armonía. En su falta o insuficiencia se aplicarán las normas contenidas en el Título XIII del Libro IV de la codificación del Código Civil, De la Interpretación de los Contratos Definiciones: En el presente contrato, los siguientes términos serán interpretados de la manera que se indica a continuación: a) "Adjudicatario", es el oferente a quien la máxima autoridad de la EP PETROECUADOR le adjudica el contrato; b) "Comisión Técnica", es la responsable de llevar adelante el proceso de cotización, a la que le corresponde actuar de conformidad con la LOSNCP, su Reglamento General, los pliegos aprobados, y las disposiciones administrativas que fueren aplicables. c) INCOP, Instituto Nacional de Contratación Pública. d) LOSNCP, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. e) "Oferente", es la persona natural o jurídica, asociación o consorcio que presenta una "oferta", en atención al llamado a Cotización; f) "Oferta", es la propuesta para contratar, ceñida a los pliegos, presentada por el oferente a través de la cual se obliga, en caso de ser adjudicada, a suscribir el -18-

20 contrato para la provisión de la MANTENIMIENTO, CALIBRACIÓN DE PINTURA DE LAS ESFERAS TB1023, 1024 Y 1025 DEL TERMINAL BEATERIO. Cláusula Cuarta.- OBJETO DEL CONTRATO El CONTRATISTA se obliga para con La Superintendencia de Terminales y Depósitos de la Gerencia de Transporte y Almacenamiento de la EP PETROECUADOR proveer a entera satisfacción la MANTENIMIENTO, REPARACIÓN PINTURA DE LAS ESFERAS TB1023, 1024 Y 1025 DEL TERMINAL BEATERIO. Se compromete al efecto, a cumplir la prestación establecida en este contrato, con sujeción a las especificaciones técnicas establecidas en los Pliegos. Cláusula Quinta.- PRECIO DEL CONTRATO El valor del presente contrato, que la Superintendencia de Terminales y Depósitos de la Gerencia de Transporte y Almacenamiento de la EP PETROECUADOR pagará al CONTRATISTA, es el de USD XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dólares de los Estados Unidos de América),de conformidad con la oferta presentada por el CONTRATISTA Los precios acordados en este contrato, constituirán la única compensación al CONTRATISTA por todos sus costos, inclusive cualquier impuesto, derecho o tasa que tuviese que pagar. Cláusula Sexta.- FORMA DE PAGO La Gerencia de Transporte y Almacenamiento de la EP PETROECUADOR, entregará a la Contratista, dentro de los treinta (30) días de suscrito el contrato, el treinta por ciento (30%) del monto total del mismo en calidad de anticipo. Previo a su recepción, la Contratista entregará la garantía referida en la Cláusula de Garantías por el cien por ciento (100%) del valor del anticipo incluido IVA, dicho anticipo será descontado de cada planilla por el tiempo de duración del contrato el porcentaje correspondiente que permita amortizar dicho anticipo. Los pagos mensuales se realizarán por los servicios efectivamente realizados y recibidos plenamente a satisfacción del administrador del contrato, para lo que se emitirá los informes correspondientes La Gerencia de Transporte y Almacenamiento de la EP PETROECUADOR pagará a la Contratista con cargo al ítem de gasto Arrendamiento del Presupuesto de Gasto Operacional para el año 2013, por los servicios efectivamente prestados La Gerencia de Transporte y Almacenamiento de la EP PETROECUADOR en todos los casos pagará a la Contratista contra presentación de facturas que serán aprobadas por el administrador del contrato y en cuales se verificarán los precios unitarios de cada uno de los trabajos ofertados Las facturas por los servicios de fotocopiado se pagarán sobre la base de los precios de la oferta y las facturas deberán ser presentadas por la Contratista al administrador del contrato, dentro de los diez (10) primeros días del mes siguiente de prestado el servicio adjuntando los documentos de soporte que se establece en -19-

21 las especificaciones técnicas y administrador del contrato. recepción del servicio a conformidad del El pago se efectuara a los treinta (30) días calendario, a partir de la aceptación de la factura siempre y cuando se cumpla con las respectivas estipulaciones contractuales; si la factura es objetada y devuelta a la CONTRATISTA, el plazo indicado corre a partir de la recepción de la nueva factura debidamente modificada Será causa de responsabilidad de los funcionarios el que no cumplan oportunamente con las obligaciones de pago previstas en este Contrato, contando con los recursos económicos suficientes, y se aplicará lo establecido en el artículo 101 de la LOSNCP. Cláusula Séptima.- GARANTÍAS De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74 de la LOSNCP, la Contratista está obligada a rendir la siguiente garantía: De fiel cumplimiento.- La contratista, antes de firmar el Contrato, para seguridad del cumplimiento de éste y para responder de las obligaciones que contrajera frente a terceros, relacionadas con el contrato, rendirá a favor de la Superintendencia de Terminales y Depósitos de la Gerencia de Transporte y Almacenamiento de la EP PETROECUADOR una garantía de las señaladas en los numerales 1 y 2 del artículo 73 de la LOSNCP, por un monto equivalente al cinco por ciento del valor total del contrato. La garantía entregada se devolverá de acuerdo a lo establecido en el artículo 118 del Reglamento General de la LOSNCP. Entre tanto, deberán mantenerse vigentes, lo que será vigilado y exigido por La Superintendencia de Terminales y Depósitos de la Gerencia de Transporte y Almacenamiento de la EP PETROECUADOR, a través del Coordinador del Terminal Beaterio Ejecución de la garantía: La garantía contractual podrán ser ejecutada por la Superintendencia de Terminales y Depósitos de la Gerencia de Transporte y Almacenamiento de la EP PETROECUADOR en los siguientes casos: 1) La de fiel cumplimiento del contrato: Cuando la Superintendencia de Terminales y Depósitos de la Gerencia de Transporte y Almacenamiento de la EP PETROECUADOR declare anticipada y unilateralmente terminado el contrato por causas imputables al CONTRATISTA; Si la CONTRATISTA no la renovare cinco días antes de su vencimiento; 2 ) La técnica: Cuando se incumpla con el objeto de esta garantía, de acuerdo con lo establecido en los pliegos y este contrato, es de un año calendario a partir de la recepción del servicio. Cláusula Octava.- PLAZO El plazo total para la ejecución del presente contrato es de 60 días, contados a partir de la entrega del anticipo, de conformidad con lo establecido en la oferta. -20-

22 Cláusula Novena.- PRÓRROGAS DE PLAZO La Superintendencia de Terminales y Depósitos prorrogará el plazo total o los plazos parciales en los siguientes casos, y siempre que el CONTRATISTA así lo solicite, por escrito, justificando los fundamentos de la solicitud, dentro del plazo de quince días siguientes a la fecha de producido el hecho que motiva la solicitud. Podrá suspenderse el contrato por fuerza mayor o caso fortuito aceptado como tal por la Superintendencia de Terminales y Depósitos de la Gerencia de Transporte y Almacenamiento de la EP PETROECUADOR, previo informe del Coordinador del Terminal Beaterio. Tan pronto desaparezca la causa de fuerza mayor o caso fortuito, el CONTRATISTA está obligado a continuar con la ejecución del contrato, sin necesidad de que medie notificación por parte del administrador del contrato En casos de prórroga de plazo, las partes elaborarán un nuevo cronograma, que suscrito por ellas, sustituirá al original o precedente y tendrá el mismo valor contractual del sustituido Cuando las prórrogas de plazo modifiquen el plazo total, se necesitará la autorización del administrador del contrato y del Superintendente de Terminales y Depósitos de la Gerencia de Transporte y Almacenamiento de la EP PETROECUADOR. Cláusula Décima.- MULTAS Por cada incumplimiento de las especificaciones técnicas que forman parte integrante de este contrato, se aplicará la multa de 1 por del valor del Contrato, salvo caso Fortuito o Fuerza Mayor conforme lo define el artículo 30 de la Codificación del Código Civil Sin perjuicio de la aplicación inmediata de multas y descuentos respectivos, en caso que la Contratista dejara de proveer cualquier servicio estipulado en este Contrato como son mantenimientos preventivos cada mes y correctivos dependiendo de la necesidad de la Superintendencia de Terminales y Depósitos de la Gerencia de Transporte y Almacenamiento de la EP PETROECUADOR, provisión de suministros para el buen funcionamiento de las copiadoras, la Superintendencia de Terminales y Depósitos de la Gerencia de Transporte y Almacenamiento de la EP PETROECUADOR se reserva el derecho de proporcionar por su medio este servicio y facturar a la contratista el costo del mismo mas el 15% de gastos administrativos. Cláusula Décima Primera.- DEL REAJUSTE DE PRECIOS Por la naturaleza del presente contrato, la Superintendencia de Terminales y Depósitos de la Gerencia de Transporte y Almacenamiento de la EP PETROECUADOR, no reconocerá Reajuste de Precios, con sustento en el art. 126 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Cláusula Décima Segunda.- CESIÓN DE CONTRATOS Y SUBCONTRATACIÓN -21-

23 El CONTRATISTA no podrá ceder, asignar o transferir en forma alguna ni todo ni parte de este Contrato. Sin embargo podrá subcontratar parcialmente la ejecución de las obligaciones contractuales, previa autorización de la Superintendencia de Terminales y Depósitos de la Gerencia de Transporte y Almacenamiento de la EP PETROECUADOR, siempre que el monto de la totalidad de lo subcontratado no exceda del treinta por ciento (30%) del valor total del contrato principal, y el subcontratista esté habilitado en el RUP El CONTRATISTA será el único responsable ante la Superintendencia de Terminales y Depósitos de la Gerencia de Transporte y Almacenamiento de la EP PETROECUADOR por los actos u omisiones de sus subcontratistas y de las personas directa o indirectamente empleadas por ellos. Cláusula Décima Tercera.- OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA A más de las obligaciones ya establecidas en el presente contrato y en las Condiciones Generales de Ejecución del Contrato, el CONTRATISTA está obligado a cumplir con cualquiera otra que se derive natural y legalmente del objeto del contrato y sea exigible por constar en cualquier documento del mismo o en norma legal específicamente aplicable El CONTRATISTA se obliga al cumplimiento de las disposiciones establecidas en el Código del Trabajo y en la Ley del Seguro Social Obligatorio, adquiriendo, respecto de sus trabajadores, la calidad de patrono, sin que la Superintendencia de Terminales y Depósitos de la Gerencia de Transporte y Almacenamiento de la EP PETROECUADOR tenga responsabilidad alguna por tales cargas, ni relación con el personal que labore en la ejecución de los trabajos, ni con el personal de la subcontratista Para la prestación del servicio objeto de este contrato, la Contratista se obliga a entregar los equipos debidamente instalados y operativos dentro de un periodo máximo de 72:00 horas a partir de la suscripción del mismo. Cláusula Décima Cuarta.- OBLIGACIONES DE LA CONTRATANTE Son obligaciones de la Superintendencia de Terminales y Depósitos de la Gerencia de Transporte y Almacenamiento de la EP las establecidas en el numeral 4.7 de las condiciones específicas de los pliegos, que son parte del presente contrato. Cláusula Décima Quinta.- CONTRATOS COMPLEMENTARIOS.- En el caso de la prestación de servicios, y por causas justificadas, las partes podrán firmar contratos complementarios, de conformidad con lo establecido en los artículos 85, 86 y 87 de la LOSNCP, y en el artículo 144 de su reglamento general. Cláusula Décima Sexta.- RECEPCIÓN DEFINITIVA. La recepción del servicio de MANTENIMIENTO, REPARACIÓN PINTURA DE LAS ESFERAS TB1023, 1024 Y 1025 DEL TERMINAL BEATERIO, se realizará a entera -22-

Sitemap